供热合同纠纷怎么解决

建设工程施工合同是指发包方(建设单位)和承包方(施工人)为完成商定的施工工程，明确相互权利、义务的协议。建筑施工合同在我们日常生活中十分常见，其合同纠纷也层出不穷。那么供暖合同跟谁签呢?接下来就由带大家了解一下吧。一、

供暖合同跟谁签

应该有小区业主委员会与供暖公司签合同。

1、按照法定，只有业主委员会能代表群个体业主签署合同，由于供暖的双方当事人，是供暖公司和全体业主，只有这样才能明确双方的权利和义务。而物业公司也是全体业主选聘的，不能代表全体业主行使权利。

2、物业公司与供暖公司签署合同，假设物业公司与园区解除合同，就造成了合同一方悬空;而业主委员会和供暖公司签就不存在这个问题;就是重新选聘物业公司，也不影响供暖合同的履行。

二、

物业资质如何办理

这个需要过半数的业委会成员签字，或者业委会主任一人签字，但是前提要有过半数的成员在会议记录上签字，再或者，有全体业主(代表)过半数表决同意了的，可以主任一人签字。要讲民主，走民众程序。公章只是个证明而已，多数同意才是关键。假如业委会主任一人同意，其他委员不同意，就是主任签字盖章了，签字的东西也是无效的。这个要弄清楚。。

建议可以咨询广东筑建信息咨询服务有限公司，该公司是一家专业从事建筑企业资质新办、升级、买卖、增项、延期、安全生产许可证(新办、延期)办理、八大员、技工证书申请、工程师职称代评等。十二项总承包资质、三十六项专业承包资质、施工劳务资质、设计资质、安防资质、房地产开发资质代办为一体的专业咨询服务机构。

三、

供暖费不交会怎样

不交取暖费的后果首先就是会被停止供暖，并且还需支付一定的滞纳金。如果情况严重的还有可能会被告上法庭，由法院来对消费者发传票，并且强制执行，将所欠费用与开庭费用直接从消费者的银行账户中划扣。因此，一定要及时缴纳取暖费。

以上就是供暖合同跟谁签的相关内容。应该有小区业主委员会与供暖公司签合同，业主委员会能代表群个体业主签署合同，由于供暖的双方当事人，是供暖公司和全体业主，只有这样才能明确双方的权利和义务。

供热管道施工合同范文三

发包方(以下简称甲方)：

分包方(以下简称乙方)：

甲乙双方依照《合同法》、《建筑法》等法律法规的规定，本着平等、自愿、合法的原则，就 工程施工，经过充分协商，达成如下协议：

第一条 工程项目

一、工程名称：____

二、工程地点：____

三、工程编号：____施工许可证号：____营业执照号：____

四、分包工程范围及工程量(附预算书)

五、分包工程期限 年 月 日开工、 年 月 日竣工。

六、分包工程人工费用____元。

七、乙方投入工种及人数 人。

第二条 工程结算

一、甲方按分包工程项目价款总额的 %支付乙方的先期费用 元。在工程施工全部竣工验收合格后，应当10日内结算完全部施工报酬。

二、甲方逾期支付工程施工报酬，毎逾期一日，应当按照剩余款总额支付 %的滞纳金给乙方。

第三条 工程质量与验收

一、甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和 说明书 要求，精心组织施工，保证工程质量。如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担;职工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。

二、工程质量发生纠纷后，应当由双方同意指定 鉴定机构进行鉴定，鉴定费用应当由提出质量异议一方垫付。

三、如果工程质量鉴定合格，甲方应当按照误工天数，每天每人 元赔偿乙方。四、甲方在乙方在施工过程中，对工程设计变更，应当向乙方提交书面资料，经乙方签字同意后，增加相应的报酬。

五、甲方在对施工过程中的隐蔽工程等项目的验收中，不得影响乙方的正常施工，否则，造成乙方不合理停工的，应当按照每人每天 元赔偿乙方的损失。

第四条 安全生产

一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的 规章制度 ，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生活设施，乙方经检查合格方可使用。施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。

二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具如绝缘手套、胶靴等，原则上由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用计划，甲方协助解决。

三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。

第五条 生活管理

一、乙方工人进场后，食宿问题由甲方提供住宿条件及主要炊事用具(大锅、笼屉、吹风机、大面板)由乙方保管，如有损坏丢失照价赔偿。小型零星用具乙方自备，生活用煤，甲方按定量提供。

二、生活需用之粮食、油类，由乙方自理，甲方应在医疗、卫生等方面提供方便。第六条 分包工程人工费单价

一、单位工程分包，每预算工日为 元。实行单方平方人工费包干，每米 元。

二、清工每工日为 元。

三、全日停工、待料，停水、停电，清工工日为 元。

四、水、电、暖、卫工程，每预算工日为 元。

七、冬季施工期间(12月1日至2月底)降低工效10%的工日。其工日单价为 元。

八、分包工程费用明细表(一～七项均可列表)。

第七条 材料供应管理

一、甲方应当在本合同生效之日起保障提供各种施工材料、水电、道路、场地等正常供应与完好。否则，造成乙方毎停工一日，按照每人每天 元赔偿乙方误工费。

二、甲方提供的各种施工材料应当符合质量规定，否则，造成已经施工完毕的工程返工，应当自行承担损失，并按照每人每天 元赔偿乙方误工费。

第八条 施工机具

一、大型工具由甲方负责，保证使用需要。

二、手持操作工具，由乙方负责。

三、对甲方负责供应的机具，乙方应认真保管爱护，如有丢失损坏，乙方负责赔偿。

四、施工需用的中、小型机械，由甲方按施工方案配备，一台机械一般配备一名司机，保证乙方正常施工，乙方不准擅自操作设备(自带机械按有关规定处理)。

第九条 现场管理

一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关计划进度、材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产，爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如违反现场管理制度和不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。

三、分包人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标志，不准合同外人员出入现场和住宿。

四、甲方应当保障乙方在施工过程中，不受他人的因承包该工程干扰与阻拦，否则，造成乙方停工的，，按照每人每天 元赔偿乙方误工费。

第十条 违约责任

一、乙方分包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工视损失情况，乙方应予赔偿。

二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划安排造成的经济损失;如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。

三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求按期完成，否则每逾期一天，应偿付给甲方按分包工程人工费 ‰的逾期违约金。

四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期贷款利率，偿付给双方逾期付款违约金。

第十一条 附则

一、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门进行调解。解决不了的，可向建筑物所在地的区、县经济合同仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院起诉。

二、本合同一式 份。甲乙双方各执正本一份，均具有同等法律效力。其余副本，报送 备案。

四、双方商定的其他条款：

第十二条 合同附件及有效期

甲方：(盖章或签字) 乙方：(盖章或签字)

法定代表人：(盖章或签字) 法定代表人：(盖章或签字) 单位地址： 单位地址：

开户银行： 开户银行：

帐 号： 帐 号：

电 话： 电 话：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

一、供热合同纠纷怎么解决

1、供热合同纠纷解决方式如下：

(1)当事人因民事合同产生纠纷的，自行和解;

(2)无法和解的，可以申请第三方调解，或申请仲裁;

(3)若无法调解、仲裁的，可以起诉解决。

2、法律依据：《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十五条

当事人起诉到人民法院的民事纠纷，适宜调解的，先行调解，但当事人拒绝调解的除外。

第一百二十六条

人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利。对符合本法第一百二十二条的起诉，必须受理。符合起诉条件的，应当在七日内立案，并通知当事人;不符合起诉条件的，应当在七日内作出裁定书，不予受理;原告对裁定不服的，可以提起上诉。

二、供用热合同应当注意的问题有哪些合同样本网

供用热合同应当注意的问题有：

1、供用热合同是否为供热企业向用户供热;

2、用户支付热款的合同;

3、供用热合同的内容，应包括当事人，供热方式，供热参数，用热性质，数量，期限，收费标准，缴费时限，结算方式，设施运维，违约责任以及当事人约定的其他事项等;

4、就工业供热企业而言，做好风险防范工作。